Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten.
Offerte
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de offertedatum.
Opstelling van de plannen
In de offerte zijn de levering en de plaatsing van de materialen inbegrepen. Zodra er zich afwijkingen voordoen ten opzichte van de opgemaakte en ondertekende offerte, mogen deze kosten in rekening gebracht worden.
Betaling
De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op vervaldatum is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van € 125,00, verschuldigd.
Bij aanvaarding van de offerte dient de klant het voorschot overeengekomen op de offerte voorafgaandelijk te betalen.
Indien de klant hieraan geen gevolg geeft, mogen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen tot op het ogenblik van de betaling en zelfs, na ingebrekestelling, de overeenkomst ontbinden ten laste van de klant. Het resterende bedrag wordt contant betaald na beëindiging van de werken.
Leverings- en uitvoeringstermijn
De leveringstermijnen van de goederen en de uitvoeringstermijnen van de werken worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de aannemer niet. Eventuele vertragingen in de levering van de goederen of de plaatsing ervan, binnen een redelijke termijn, geven geen recht op een schadevergoeding, intresten of de ontbinding van de overeenkomst.
Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden het eigendomsrecht over de geleverde goederen, zelfs indien deze bewerkt of geplaatst werden, tot aan de volledige betaling van de facturen.
Bezwaren
Alle klachten betreffende de uitgevoerde werken dienen, binnen de 48 uur na de levering, gemeld te worden per aangetekend schrijven.
Gebreken
Wat betreft de geleverde materialen, is onze waarborg beperkt tot de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten van de materialen verleend worden. Alleszins zal de waarborg zich steeds beperken tot de herstelling of de vervanging van de onderdelen. Elke vorm van gevolgschade en andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade kan niet gevorderd worden. De waarborg vervalt indien de geleverde en geplaatste materialen oneigenlijk gebruikt worden en niet onderhouden worden zoals het een goede huisvader beaamt. Voor het overige, kunnen wij slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan.
Annulatie
In geval van annulatie of weigering tot aanvaarding van de bestelling behouden wij ons het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 30% van de totale verkoopprijs/aannemingsprijs. De opdrachtgever is evenwel gehouden tot betaling van de volledige verkoopprijs in het geval wij de productie, bestelling of plaatsing van bestelde goederen reeds hebben aangevat.
Belgisch recht
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen in uitvoering van onderhavige overeenkomst, zowel wat betreft de interpretatie als de uitvoering ervan, zal uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt. Het Belgisch recht is van toepassing.
